• Главная
• Правила продажи

Правила продажи

Настоящие Правила поставки товаров ООО ТД «СПАРКС» не являются публичной офертой! ООО ТД «СПАРКС» оставляет за собой право отказываться от заключения договора поставки с любыми покупателями по своему усмотрению и без объяснения причин (в том числе, если ранее покупатель допускал нарушение обязательств по срокам оплаты товаров, задержку получения товаров, допускал иные нарушения договорных обязательств, включая разовые договоры поставки).

ООО ТД «СПАРКС» (Поставщик) осуществляет поставку оборудования на следующих условиях:

• 1. Общие положения

  • 1.1. ООО ТД «СПАРКС» (Поставщик) передает в собственность Покупателя Оборудование в количестве, ассортименте, и по ценам, поименованным в счёте на оплату (далее по тексту: Счёт), оформляемым на каждую партию Оборудования по заявкам Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять Оборудование на условиях настоящего Договора.
    
    Если цвет передаваемого изделия не оговорен Покупателем при заказе, то выбор цвета осуществляет Поставщик, при этом цвет редуктора может отличаться от цвета электродвигателя.
    
    Стоимость Оборудования, иных расходов, связанных с его поставкой (при их наличии) указываются в Счёте.
    
    Оплата Покупателем выставленного Поставщиком Счёта означает согласие Покупателя с обозначенными в Счёте на оплату условиями поставки (ассортиментом, стоимостью оборудования, сроков поставки и иных расходов), а также с настоящими Правилами поставки.

  • 1.2. Поставщик обязан поставить Оборудование свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

  • 1.3. Право собственности, а также риск случайной гибели и повреждения на поставляемое Оборудование у Покупателя возникает с момента исполнения Поставщиком обязанности по его поставке. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Оборудования в момент:
    
    - передачи Оборудования Покупателю (в случае самовывоза со склада Поставщика);
    - передачи Оборудования перевозчику для его доставки Покупателю или лицу, указанному Покупателем

• 2. Порядок расчетов

  • 2.1. Расчет за поставляемое Оборудование производится Покупателем на условиях 100% предоплаты в рублях с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях и в сроки, указанные в Счёте, выставленном Поставщиком.
    
    В случае изменения в соответствии с действующим законодательством размера НДС на момент фактической поставки товара Покупателю в обусловленный договором срок после выставления Поставщиком счета Покупателю на оплату товара по ставке НДС, действовавшей на момент выставления счета на оплату, Продавец вправе в одностороннем порядке увеличить цену договора на разницу между НДС, уплаченным Покупателем в счет предоплаты (либо НДС, который Покупатель был обязан в соответствии с условиями настоящего договора оплатить в структуре платежа в счет предоплаты товара), и НДС, принятым Поставщиком к учету на момент поставки товара, определяемый пунктом 1.3. договора.

  • 2.2. В платежном поручении Покупатель в обязательном порядке указывает реквизиты (номер и дату) оплачиваемого им Счёта.

  • 2.3. Оборудование должно быть оплачено в течение срока, указанного в Счёте. В случае если Оборудование не будет оплачено в оговоренный срок, Поставщик вправе изменить цену в соответствии с изменением цен на материалы, комплектующие, энергоносители, услуги.

  • 2.4. Обязательства Покупателя считаются исполненными с момента зачисления полной оплаты стоимости Оборудования и расходов по доставке /при их наличии/ на расчетный счет Поставщика.

  • 2.5. Поставщик вправе без согласования с Покупателем засчитывать в счёт погашения более ранней по дате возникновения задолженности Покупателя перед Поставщиком поступившие денежные средства вне зависимости от назначения платежа.

• 3. Сроки и условия поставки

  • 3.1. Сроки и условия поставки определяются в Счёте.

  • 3.2. Поставка Оборудования осуществляется со склада Поставщика. При поставке Оборудования на условиях самовывоза Покупателем его упаковка Поставщиком производится лишь при условии соответствующего согласования с Покупателем.
    
    При отгрузке Оборудования силами перевозчика по выбору Поставщика упаковка Оборудования обязательна.

  • 3.3. Поставщик вместе с Оборудованием, предоставляет следующие документы:
    
    - паспорт на оборудование;
    - универсальный передаточный документ (УПД).

  • 3.4. Условия доставки Оборудования, способ и порядок оплаты, оговариваются в Счёте по согласованию с Покупателем.

• 4. Качество и комплектность

  • 4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, не бывшим в эксплуатации и по своему качеству полностью соответствует ГОСТам, ТУ и техническим требованиям техдокументации завода-изготовителя, что подтверждается сертификатом качества или декларацией соответствия.

  • 4.2. На поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок эксплуатации в соответствии с прилагаемым к Оборудованию гарантийным талоном. Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки Оборудования Покупателю.

  • 4.3. В случае отказа Оборудования при его эксплуатации, в пределах гарантийного срока (скрытые дефекты), Покупатель обязан в течение трех рабочих дней составить Акт рекламации с указанием даты и условий отказа, а также полного описания внешних проявлений дефекта с приложением цветных фотографий данных дефектов Оборудования. Акт должен иметь подписи уполномоченных Покупателем лиц и их реквизиты.
    
    Покупатель должен известить Поставщика об отказе (неисправности) Оборудования не позднее трех дней после случившегося. Если Покупатель известит Поставщика позже трех дней с момента окончания срока гарантии, уведомление об отказе (неисправности) Оборудования не принимается, даже если вышеуказанный Акт составлен в период действия гарантийного срока.

  • 4.4. Гарантия не распространяется на элементы Оборудования, являющимися расходными материалами.

  • 4.5. В случае принятия Поставщиком от Покупателя Акта рекламации, Покупатель обязан за свой счет демонтировать и направить Оборудование Поставщику в разумный срок в соответствии с Гражданским кодексом РФ для выяснения причины отказа и принятия решения о замене.

  • 4.6. Поставщик несет перед Покупателем виновную ответственность за выявившиеся недостатки оборудования (производственные дефекты) в пределах стоимости этого оборудования, уплаченной Покупателем. Иные заявленные Покупателем убытки, связанные с недостатками оборудования, Поставщиком не возмещаются.

  • 4.7. В случае несоблюдения Покупателем сроков и процедуры составления Акта рекламации, а также сроков и порядка его направления Поставщику условие настоящего Договора о гарантийном сроке аннулируется Поставщиком в одностороннем порядке, о чем Покупателю направляется соответствующее извещение.

    В этом случае на Покупателя возлагается обязанность доказывания факта происхождения  недостатков товара до передачи ему товара или по причинам, возникшим до этого момента.

  • 4.8. Гарантия на Оборудование автоматически утрачивается Покупателем в случае самостоятельного вскрытия, ремонта, модернизации, изменения монтажной позиции Оборудования покупателем (любыми третьими лицами) без письменного разрешения поставщика. Также гарантия на Оборудование автоматически утрачивается Покупателем в случае наличия механических или других повреждений Оборудования или его составных частей, влияющих на его функциональные качества.

• 5. Приемка оборудования

  • 5.1. Приемка Оборудования по количеству осуществляется Покупателем в момент его приемки на складе Поставщика (в случае самовывоза) или в момент его приемки от перевозчика (в случае доставки Покупателю Оборудования перевозчиком).

  • 5.2. Приемка Оборудования по качеству осуществляется Покупателем в срок не позднее трех рабочих дней со дня доставки Оборудования до места нахождения Покупателя.

  • 5.3. При приемке Оборудования Покупатель обязан проверить, обеспечена ли его сохранность при перевозке.

  • 5.4. Количество поступившего Оборудования при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.
    
    Если при приемке Оборудования будет обнаружена недостача, Покупатель обязан незамедлительно составить акт о выявленной недостаче и в трехдневный срок направить Поставщику соответствующую претензию. Если в указанный срок претензия направлена не будет, Поставщик считается надлежаще исполнившим обязанность по поставке в части количества поставленного Оборудования.

  • 5.5. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Оборудования Покупатель составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Оборудования и характер выявленных при приемке дефектов, а также производит фотографирование такого Оборудования в подтверждение выявленных проблем и прилагает эти фотографии к акту выявления недостатков. Получатель обязан обеспечить хранение Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования в условиях, предотвращающих ухудшение его качества, разрушение и смешение с другим однородным Оборудованием.

  • 5.6. Претензия, вытекающая из поставки Оборудования, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам (эталонам), предъявляется Покупателем Продавцу в трехдневный срок со дня выявления недостатков. Если в указанный срок претензия направлена не будет, Поставщик считается надлежаще исполнившим обязанность по поставке поставленной продукции (в том числе, в части качества и комплектности).

  • 5.7. В случае признания Поставщиком претензионных требований Покупателя обоснованными, Поставщик обязуется произвести замену Оборудования и (или) допоставить недостающее количество Оборудования в согласованные с Покупателем сроки.

  • 5.8. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Оборудования Поставщик вправе принять Оборудование. В этом случае Продавец вправе удержать с Покупателя неустойку в виде штрафа в размере 10 % стоимости Оборудования, а так же потребовать возмещения транспортных и иных расходов и убытков, связанных с исполнением поставки.

• 6. Ответственность сторон

  • 6.1. За невыполнение условий договора, в том числе за нарушение сроков поставки, за просрочку оплаты по договору, Стороны несут взаимную ответственность: любая из Сторон вправе взыскать с виновной Стороны неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки либо от стоимости Оборудования, в отношении которой допущена недопоставка.
    
    Неустойка взыскивается до момента фактического исполнения стороной своих обязательств по Договору по письменному требованию Стороны.

  • 6.2. Поставщик не несет ответственности за нарушения сроков поставки Оборудования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей по оплате ранее поставленного Оборудования и/или подлежащего поставке.

• 7. Обстоятельства непреодолимой силы

  • 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися за пределами влияния сторон, а именно: стихийные бедствия, пожары, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами, или органами местного самоуправления, введение запретительных или ограничительных мер иностранными государствами, осуществляющими поставку комплектующих изделий для Оборудования, запрет торговых операций вследствие принятия международных санкций, нарушение сроков поставки комплектующих Оборудования  из-за введения запретительных или ограничительных мер иностранными государствами и другие обстоятельства. В случае возникновения обстоятельств указанных в настоящем пункте договора, стороны производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к исполнению обязательств по настоящему договору.

  • 7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего договора будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то любая из сторон может расторгнуть договор, заявив отказ от него в одностороннем порядке, без возмещения другой стороне возможных убытков.

• 8. Разрешение споров

  • 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров.

  • 8.2. При не достижении согласия, Стороны договорились, что спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

• 9. Заверения об обстоятельствах

  • 9.1. Покупатель в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет Продавца в том, что он:
    
    - является надлежащим образом зарегистрированной организацией или ИП;
    - все сведения о нем в ЕГРЮЛ достоверны на момент заявки на покупку Оборудования. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Покупателе, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения достоверны;
    - Покупатель обладает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;
    - Покупатель отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;
    - Покупатель отразит все операции по приобретению у Поставщика Оборудования в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, Поставщик отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе цены товара;
    - в случае получения Покупателем требования налогового органа о предоставлении документов, относящихся к сделке с Поставщиком, эта Покупатель обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения.
    
    Покупатель заверяет Поставщика в том, что он является добросовестными налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.

  • 9.2. Покупатель заверяет Поставщика в том, что при заказе Оборудования им предоставлена полная и достоверная организационная информация о себе и полномочиях лиц, сделавших заказ.

  • 9.3. Если при заказе Оборудования Покупатель предоставил недостоверные заверения о вышеупомятутых обстоятельствах, он обязан возместить Поставщику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки по эпизодам взаимоотношений Покупателем Поставщику начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым законодательством, Покупатель обязан возместить Поставщику убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет).

  • 9.4. Последствия, предусмотренные 9.3. Договора, применяются независимо от того, было ли Покупателю известно о недостоверности таких заверений.
    
    
  • 9.5. Покупатель заверяет Поставщика в том, что настоящий Договор заключен им в процессе обычной хозяйственной деятельности и покупка у Поставщика Оборудования не является для него крупной сделкой, не требует специального одобрения в предусмотренном законом порядке.

• 10. Документооборот и уведомления

  • 10.1. Покупатель обязан предоставить Поставщику сведения о лице, имеющем право действовать от имени Покупателя без доверенности, а также о лицах, уполномоченных на представление его интересов, подписание документов, а также любых иных действий, связанных с заключением и исполнением разового договора поставки Оборудования на основании настоящих Правил.

  • 10.2. Поставщик и Покупатель допускают направление любых уведомлений, писем, требований, извещений и иной обмен информацией не только на бумажных носителях, но и посредством обмена электронными сообщениями, признают и приравнивают подобное согласование и отправление документов к документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую силу, признаются надлежащими доказательствами и могут быть использованы в качестве таковых при разрешении споров в суде.
    
    Электронная почта Поставщика для направления Покупателем Заявок на покупку оборудования и любой переписки в связи с исполнением договора поставки: sale1@sparks.su, sale2@sparks.su, sale3@sparks.su, sale4@sparks.su, sale5@sparks.su, sale6@sparks.su, sale7@sparks.su, sale8@sparks.su, sale9@sparks.su, sale10@sparks.su, chel@sparks.su.
    
    Переписка с Покупателем осуществляется по адресу электронной почты, с которой поступил заказ на Оборудование или с иной электронной почты, указанной Покупателем.

  • 10.3. Ответственность за получение сообщений и уведомлений по электронной почте лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств от нее не зависящих.

• 11. Заключительные положения

  • 11.1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения исполнения Поставщиком договорных обязательств, Покупатель своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку следующих своих персональных данных и персональных данных представляющих его лиц: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное положение и другая необходимая для исполнения договора информация. Персональные данные подвергаются смешанной обработке. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Покупателем в письменной форме. Срок действия согласия: с момента подписания настоящего договора и до момента его исполнения.

  • 11.2. Стороны обязуются не передавать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением договора поставки оборудования. С любой относящейся к настоящему договору документацией и информацией могут быть ознакомлены только лица, состоящие в трудовых отношениях со Сторонами и непосредственно выполняющие служебные обязанности, связанные с договорной работой, а также лица, уполномоченные государственными органами Российской Федерации.

  • 11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.